Публичная
оферта.

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Первушина Владимира Александровича (ИНН 771549844961, далее — Исполнитель) заключить договор оказания услуг по разработке сайтов и веб-приложений на условиях, изложенных ниже.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке сайтов, веб-приложений и мобильных приложений (далее — Услуги) согласно индивидуальному техническому заданию, а Заказчик — оплатить их.

1.2. Конкретный состав, объём, сроки и стоимость Услуг определяются в индивидуальном договоре между Исполнителем и Заказчиком, который дополняет настоящую оферту.

Стоимость и порядок оплаты

2.1. Стоимость Услуг рассчитывается индивидуально и фиксируется в коммерческом предложении и индивидуальном договоре.

2.2. Стандартный порядок оплаты — 50% предоплата + 50% после сдачи работ. Иной порядок (например, поэтапная оплата) фиксируется в индивидуальном договоре.

2.3. Все расчёты производятся в рублях РФ на расчётный счёт Исполнителя.

Порядок оказания услуг

3.1. После получения предоплаты Исполнитель приступает к выполнению работ в соответствии с согласованным календарным планом.

3.2. Заказчик обязан своевременно предоставлять Исполнителю необходимые материалы, доступы, согласования и обратную связь по результатам этапов.

3.3. Сроки выполнения работ могут быть продлены пропорционально задержкам Заказчика по предоставлению материалов и согласований.

Приёмка работ

4.1. По окончании работ Исполнитель проводит программу и методику испытаний (ПМИ) согласно приложению к индивидуальному договору.

4.2. После успешного прохождения ПМИ стороны подписывают акт приёмки-передачи.

4.3. Если Заказчик не подписывает акт и не направляет мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней, работы считаются принятыми.

Гарантия

5.1. Исполнитель предоставляет гарантию работоспособности результата работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёмки-передачи.

5.2. Гарантия распространяется на устранение дефектов, выявленных в рамках утверждённого ТЗ и ПМИ.

5.3. Гарантия не распространяется на:

• Внесение изменений в логику, не описанную в ТЗ
• Изменения в работе сторонних сервисов и API
• Последствия модификации кода или конфигурации третьими лицами
• Хакерские атаки и форс-мажорные обстоятельства

Ответственность сторон

6.1. За нарушение Исполнителем сроков по своей вине — пеня в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости этапа.

6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты — пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.

6.3. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена стоимостью оплаченных по договору Услуг.

Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, ставшую известной в ходе исполнения договора, без письменного согласия другой стороны.

7.2. Исполнитель имеет право указывать факт оказания услуг Заказчику в качестве кейса (без раскрытия конфиденциальной информации) в маркетинговых материалах, если иное не предусмотрено индивидуальным договором.

Авторские права

8.1. После полной оплаты Заказчик получает исключительные права на разработанный продукт, за исключением общедоступных библиотек и фреймворков, права на которые принадлежат их правообладателям.

Разрешение споров

9.1. Все споры решаются путём переговоров.

9.2. При невозможности досудебного урегулирования споры передаются в Арбитражный суд г. Москвы.

Изменения оферты

10.1. Исполнитель вправе изменять условия оферты, публикуя обновлённую редакцию на сайте. Изменения не имеют обратной силы для уже заключённых индивидуальных договоров.

Реквизиты Исполнителя

ИП Первушин Владимир Александрович
ИНН: 771549844961
ОГРНИП: 321774600357763
Адрес регистрации: г. Москва
Email: hello@dacod.ru
Телефон: +7 (999) 834-40-43